Информация по делу А19-13150/2011 по заявлению ООО «Друза» к ЗАО «Витимэнерго»

 

Общество с ограниченной ответственностью «Друза» (ОГРН 1023800731767, место нахождения: 666910,   г. Бодайбо, ул. Солнечная, д.16) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к Закрытому акционерному обществу «Витимэнерго» (ОГРН 1023800732009, место нахождения: 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Подстанция).
Иск заявлен о взыскании с ответчика 98 руб. 51коп. неустойки за просрочку выполнения мероприятий по технологическому присоединению и об обязании выполнить мероприятия по технологическому присоединению к своей электрической сети ПС 6300 к Ва – 110/35/6 ГОКа «Невский» путем выполнения фактического присоединения энергопринимающих устройств общества к электрической сети и обеспечения работы этих устройств с оформлением акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон и акта выполненных работ технологического присоединения по договору об оказании услуг по технологическому присоединению к электрической сети №ПП-027-07 от 03.05.2007г.
Решением Арбитражного суда Иркутской области исковые требования удовлетворены в полном объеме. Резолютивная часть объявлена 06.09.2011.
Закрытое акционерное общество «Витимэнерго» обязано в десятидневный срок со дня вступления решения в законную силу выполнить мероприятия по технологическому присоединению к своей электрической сети ПС 6300кВА-110/35/6 ГОКа «Невский» путем фактического присоединения энергопринимающих устройств ГОК «Невский» к его электрическим сетям в точке подключения: опоры АУ-52,АУ-53 ВЛ-110кВ «Кропоткин-Перевоз» и обеспечения работы этих устройств с оформлением акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон и акта выполненных работ технологического присоединения.

7.09.2011

Читайте также

04.10.2022

04 октября 2022 года председатель суда Алдатов Б.К. с соблюдением мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции провел рабочее совещание на строительной площадке здания арбитражного суда.

30.09.2022

30 сентября 2022 года председатель суда Б.К. Алдатов совместно с заместителями председателя суда Н.В. Шнитовой, Е.В. Рупаковой провели рабочее совещание с председателями 4,5,6,7 судебных составов в здании суда по адресу ул. Дзержинского, 36А.

30.09.2022

30 сентября 2022 года председатель суда Б.К. Алдатов провел торжественное собрание судей, посвященное уходу в почетную отставку судьи 1 судебного состава Серовой Е.В.

29.09.2022

Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности главного специалиста секретариата председателя суда

27.09.2022

27 сентября 2022 года председатель суда Алдатов Б.К. с соблюдением мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции провел рабочее совещание на строительной площадке здания арбитражного суда.

20.09.2022

20 сентября 2022 года председатель суда Алдатов Б.К. с соблюдением мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции провел рабочее совещание на строительной площадке здания арбитражного суда.

© 2013 Арбитражный суд Иркутской области
664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70

Разработка сайта: Иртек.ру
Яндекс.Метрика